Образец муниципального контракта 2020

Содержание

Типовой контракт на выполнение работ

Образец муниципального контракта 2020

Скачать типовой контракт на выполнение работ

(для бюджетного учреждения, унитарного предприятия — контракт) на выполнение работ для государственных (муниципальных) нужд

г. Краснодар«___» ________ 201_ г.

___________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом __________________, заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия — контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы ______________________________________________ (далее — работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств _______________________.

Идентификационный код закупки ______________________.

(В случае заключения контракта на выполнение строительных работ Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).

1.2. Результатом выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, является ___________________________________________________________________________.

(Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого в соответствии с ГК РФ является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Град.

К РФ) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Град.К РФ.)

В случае необходимости осуществления закупки работ, объем которых невозможно определить, предмет контракта возможно изложить в следующей редакции:

«1.1.

По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ___________ (далее — работы) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, на основании перечня выполняемых работ и перечня материалов, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из бюджета ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.

1.2. Объем работ, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену контракта (максимальное значение цены контракта), указанную в пункте 2.

1 настоящего контракта, исходя из количества единиц работ, материалов, указанных в приложении № 1, и количества единиц работ и материалов, подлежащих выполнению, замене (поставке/применению) по заявкам Заказчика.».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта (стоимость работ) (максимальное значение цены контракта) составляет ______________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

(В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, цена контракта указывается в виде ориентировочного значения цены контракта либо формулы цены и максимального значения цены контракта.

Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.

В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Пример установки поэтапного исполнения контракта:

1 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

2 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

3 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

4 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________.

Под этапом исполнения контракта следует понимать выполнение работы+приемка+оплата. Количество этапов зависит от количества повторений совокупности указанных действий.)

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества работ, и иных условий контракта (при условии, что это было предусмотрено документацией о закупке).

(Если цена контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд Краснодарского края на срок не менее чем три года, составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от Сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа Краснодарского края).

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Выполнение работ осуществляется в срок ______________.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, указанным в приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта).

(При заключении контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, контракт должен содержать график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по контракту, содержание которого должно соответствовать требованиям приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336/Пр «Об утверждении методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ»).

3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу: __________________
_________________________________.

3.3. Работы по настоящему контракту выполняются иждивением Подрядчика.

3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

3.5. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. (При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае необходимости осуществления оплаты работ, объем которых определяется заявкой Заказчика, пункт 3.5 контракта излагается в следующей редакции:

«3.5. Оплата выполненных работ осуществляется по цене работ и материалов исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего контракта.

Такая оплата производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке работ и представления Подрядчиком документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.».

(При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае если авансирование контрактом не предусмотрено, заказчику следует применять пункт 3.6 контракта.

Муниципальный контракт на оказание услуг по пошиву платьев для школы искусств — Договор оказания услуг, работ

Образец муниципального контракта 2020

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице директора школы ________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны и __________________________________ именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице,____________________________________________________________ действующего на основании Устава с другой стороны, по результатам проведенного запроса котировок ( протокол №___) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам проведенного запроса котировок, протокол № ___ от ________, победителем которого стал  Исполнитель.

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги по пошиву платьев (согласно приложению № 1) своими силами и средствами на условиях, предусмотренным настоящим контрактом и в установленные сроки.

а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить товар, в рамках выделенных средств на условиях настоящего контракта.

1.3. Наименование количества, цены, общая стоимость отпускаемого товара и способ доставки определяется в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Протокол________от_____________20__ года.

1.4. Право собственности на товар переходит от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ с момента передачи ему товара, что подтверждается товарными накладными с соответствующей отметкой Заказчика о получении товара и счетами-фактурами.

1.5. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ и иметь сертификат соответствия

1.6. Срок действия контракта с момента его подписания до полного исполнения обязательств.

1.7. Срок поставки товара в течение 7 дней после перечисления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

1.8.  Доставка осуществляется силами ИСПОЛНИТЕЛЯ.

1.9.  Место поставки:

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма по настоящему контракту в соответствии с утвержденной сметой составляет____________________________________________________________________.

Сумма включает в себя все расходы, в том числе стоимость товара, затраты, необходимые для оказания услуг по пошиву и доставке платьев для хора, транспортные и командировочные расходы, расходы по доставке, разгрузку, страхование, уплата всех пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей. Она является фиксированной  и изменению не подлежит.

2.2. Предоплата 30 (тридцати)% после подписания муниципального контракта в течение 5 банковских дней.

2.3  Окончательный расчет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту поставки товара в течение 30 (тридцати) дней.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

3.1.1. Своими силами и средствами выполнить указанный объем работ,  предусмотренный контрактом, сдать результат выполнения товара ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем немедленную его эксплуатацию, в сроки указанные в условиях  предусмотренные настоящим контрактом.

3.1.2. Работы выполнить с надлежащим качеством, и в соответствии с требованиями закона.

3.1.3. Получить консультацию у ЗАКАЗЧИКА по вопросам выполнения Контракта

3.1.4. Устранить по требованию ЗАКАЗЧИКА безвозмездно все выявленные недостатки и дефекты в работе в течение  5 дней.

3.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине ЗАКАЗЧИКА вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.2.1. Поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ осуществление поставок товара Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.2. Обязуется передать ИСПОЛНИТЕЛЮ документацию и информацию, необходимую для выполнения заказа на поставку товара Заказчику.

В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3.2.3. Оплатить услуги по контракту.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.

1 При завершении этапа поставки товара ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ два экземпляра подписанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ акта-приемки товара с приложением к нему

  • сертификата соответствия
  • счета, счета-фактуры
  • товарно-транспортные накладные в 2-х экземплярах

4.

2 Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара ЗАКАЗЧИКУ на месте доставки и включает себя следующие этапы:

Товар считается сданным ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принятым ЗАКАЗЧИКОМ:

  • по качеству — согласно документу, содержащему сведения о наличии у ИСПОЛНИТЕЛЯ сертификата соответствия с указанием его номера, серии и органа, выдавшего сертификат соответствия  или согласно иному документу, подтверждающему качество поставляемого товара;
  • по количеству — по числу мест и количеству, указанному в товаротранспортных документах

4.

3 Приемка товара по числу мест должна быть произведена ЗАКАЗЧИКОМ в момент приемки товара, по количеству и отсутствию внешних механических повреждений,

4.

4 В случае обнаружения недовложений и повреждений ЗАКАЗЧИК должен незамедлительно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о выявленных недостатках в поставленном товаре.

4.

5 В течении 5 дней с момента уведомления ЗАКАЗЧИК обязуется в присутствии ИСПОЛНИТЕЛЯ (представителя поставщика) составить Акт о выявленных недостатках и передать его ИСПОЛНИТЕЛЮ ( представителю поставщика), с указанием всех обнаруженных повреждений или недовложений. В случае отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ (представителя исполнителя) присутствовать при составлении Акта  ЗАКАЗЧИК должен составить такой Акт самостоятельно и в день его составления направить в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.

6 В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.

7 Товар в поврежденной упаковке, должен быть возвращен ИСПОЛНИТЕЛЮ за его счет в течение 5-и рабочих дней с момента составления Акта ЗАКАЗЧИКОМ о выявленных недостатках.

4.

8 С момента заверения накладной ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ все риски утраты или повреждения товара переходят к ЗАКАЗЧИКУ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходам, связанным с возмещением вреда жизни и здоровью, которые могут возникнуть в результате несчастных случаев в процессе выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ по договору, как в отношении персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, так и в отношении третьих лиц. Данное условие не распространяется на случаи возникновения ущерба по вине ЗАКАЗЧИКА или его персонала.

5.2 В случае возникновения претензий к ИСПОЛНИТЕЛЮ независимо от их характера со стороны третьих лиц ЗАКАЗЧИК не несет по ним никакой ответственности за исключением тех случаев, когда ущерб возник по вине ЗАКАЗЧИКА или его персонала.

5.3 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обязательств непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон. В этом случае срок выполнения договора будет продлен на время действия указанных обязательств.

5.4 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, немедленно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обязательств, но не позднее 14 дней начала их действия. Несвоевременное Уведомление об обязательствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательствах по причине указанных обстоятельств.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

6.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются Гражданским законодательством РФ.

6.2. В случае возникновения между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ споров и разногласий, вытекающих из настоящего контракта, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

6.3. Если сторонам не удается разрешить спор и разногласия путем переговоров, то такой спор передается на рассмотрение Арбитражного суда.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.

6.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью смета на выполнение работ.

6.6. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Контракт вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие ______________________

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:___________ /____________ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________ /____________
                             м.п.                                                                                                                  м.п.

Муниципальный контракт

Образец муниципального контракта 2020

06.10.2019

Для осуществления хозяйственной деятельности, государственные и муниципальные учреждения приобретают различные товары и оборудования.

Согласно нормам действующего законодательства, такие закупки выполняются на основании заключенного контракта. Документ является обязательным условием для поставки товаров, регулирует права и обязанности сторон.

Попробуем разобраться, как правильно заключается и расторгается муниципальный контракт, какие пункты должен содержать документ.

Что собой представляет муниципальный контракт

С юридической точки зрения, муниципальным контрактом признаётся договор, заключающийся от лица муниципальных образований или госучреждений с поставщиками товаров и услуг.

В качестве предмета договорённостей может выступать закупка продукции или выполнение работ.

В любом случае, речь идёт об удовлетворении муниципальных или государственных нужд в отдельно взятом регионе либо сфере деятельности.

Образец муниципального контракта

Чем различаются муниципальные и государственные контракты

Основным различием между этими документами является источник финансирования. В частности, взаиморасчёты по государственным контрактам проводятся из средств федерального бюджета, возможно финансирование на уровне субъекта Федерации. В случае с муниципальными контрактами финансирование осуществляется за счёт средств муниципальных образований.

Какие пункты должен включать контракт?

Правовые отношения сторон регулируются положениями Федерального закона № 44-ФЗ. Этот законопроект определяет взаимоотношения участников в сфере закупок и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. Кратко рассмотрим основные пункты, которые должен содержать договор.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Предмет договора

Здесь описываются общие условия сделки. В частности, поставщик обязуется поставить товар или оказать услуги, а заказчик произвести своевременную оплату. В этом пункте идёт конкретное перечисление товаров/услуг, которые являются предметом данного договора.

Сроки исполнения

Согласовывается период, в течение которого заказчик должен получить предмет договора. Такие контракты никогда не бывают бессрочными, и период их действия определяется моментом подписания и датой получения товара.

Права и обязанности участников

Учитывая, что договор заключается двумя сторонами, этот пункт делится на 2 части, касающиеся обязанностей заказчика и поставщика.

Читать так же:  Закон «О средствах массовой информации»

В соответствии с условиями заказчик обязуется:

  1. Произвести своевременную оплату в заранее согласованном размере.
  2. Передавать поставщику любые сведения и документы, необходимые для исполнения условий контракта.
  3. Принять услуги, если они соответствуют условиям договора.
  4. Не передавать информацию, касающуюся условий соглашения третьим лицам, в том числе, не использовать эти данные с целью причинения ущерба интересам поставщика.

В обязанности поставщика входит:

  1. Оказание перечисленных услуг в сроки, согласованные условиями контракта.
  2. Не передавать полученную от заказчика документацию третьим лицам.
  3. Нести полную ответственность за полученные документы, и в случае их утраты восстанавливать за свой счёт.
  4. Предоставлять сведения о субподрядчиках и контрагентах, если стоимость их услуг превышает 10% от общей цены контракта.

Вполне естественно, что помимо обязанностей, у участников соглашения имеются и права. На этом основании заказчик вправе:

  1. Осуществлять контроль над деятельностью исполнителей.
  2. Получать объяснения в устной и письменной форме о ходе выполнения работ: в течение 5 дней с момента предъявления соответствующего требования.
  3. Привлекать экспертов для проверки качества товаров или выполненных работ.
  4. Отказаться от исполнения условий после полного проведения взаиморасчётов.

В права поставщика/исполнителя входит:

  1. Получение оплаты за оказанные услуги: своевременно и в полном объёме.
  2. Получение от заказчика любых сведений, необходимых для исполнения условий договора.
  3. Отказ от дальнейшего выполнения обязательств после получения оплаты.

Стоимость и порядок оплаты

Цена предмета договора указывается полностью, с учётом копеек и НДС в размере 20%. Сумма является твёрдой, поэтому не может изменяться в течение срока действия контракта.

Изменение цены возможно только в ситуациях, предусмотренных пунктами ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

При этом изменение условий является обоюдным и регистрируется составлением дополнительного соглашения.

Оплата производится в 5-дневный срок после исполнения условий контракта поставщиком/исполнителем.

Взаиморасчёты выполняются в национальной валюте (российский рубль), перечисляются денежные средства на расчётный счёт поставщика.

Контроль за исполнением этого пункта контракта возлагается на кредитно-финансовую организацию, обслуживающую расчётный счёт. Наименование и реквизиты банка указываются в условиях договора.

Штрафные санкции

Этот пункт регулирует возмещение ущерба, причинённого неисполнением условий контракта.

В частности если заказчик не исполняет свои обязательства, например, задерживает оплату за полученные услуги, к нему применяется неустойка, в размере 1/300 от ставки рефинансирования, установленной Центробанком.

Пени начисляются начиная со следующего дня после даты, указанной в условиях контракта. Аналогичные штрафные санкции применяются и к исполнителю.

В обоих случаях стороны могут избежать начисления штрафных санкций, при условии, что смогут доказать, просрочку взятых обязательств по причине непреодолимых обстоятельств.

Ответственность участников

Согласно условиям контракта, стороны несут обоюдную ответственность за исполнения взятых на себя обязательств.

В частности, услуги должны оказываться надлежащим образом, а оплата производится точно в срок и в полном объёме. В случае допущенных нарушений, провинившаяся сторона выплачивает неустойку.

Здесь нужно отметить, что применение штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств в рамках заключённого договора.

Читать так же:  Конфискация имущества

Разрешение спорных ситуаций

Конфликтные ситуации и правовые споры рассматриваются в претензионном порядке. Претензии пересылаются нарочными отправлениями или заказными письмами с отметкой о вручении. Передача претензий иным способом считается недопустимой. Письменные претензии рассматриваются в 10-дневный срок с момента получения. Правовые споры разрешаются в судебном порядке.

Форс-мажорные обстоятельства

Здесь перечисляются обстоятельства, которые полностью либо частично освобождают участников от исполнения обязательств без применения штрафных санкций. Сюда относятся обстоятельства непреодолимой силы:

  1. Природные катаклизмы.
  2. Народные волнения.
  3. Боевые действия.
  4. Влияние международных факторов.Пример указания форс-мажорных ситуаций в контракте

Дополнительные условия

  1. Отсутствие устных договорённостей, изменяющих условия контракта.
  2. Утрата деловой переписки юридической силы после исполнения условий договора.
  3. Недействительность одного из пунктов не влияет на обязательность остальных условий.
  4. Составление контракта в двух экземплярах: по одному на каждого из участников.

Как заключаются муниципальные контракты

Для этого существует установленная законом процедура. В общих чертах заключение контракта проводится по такой схеме:

  1. Заказчиком определяется предмет договора и размещается информация о госзакупке.
  2. Исполнитель выбирается на основании проведённых торгов.
  3. Протокол закупочной процедуры подписывается и размещается в открытом доступе на сервисе ЕИС.
  4. В 10-дневный срок после публикации, контракт подписывается поставщиком/исполнителем.
  5. Аналогичный срок отводится для подписания договора заказчиком.
  6. После того как в документе появляются все необходимые подписи, контракт вступает в законную силу.

Документы

Подписание контракта сопровождается документами, подтверждающими наличие:

  1. Реквизитов участников соглашения: юридический адрес, выписка из ЕГРН и пр.
  2. Сведений о товаре, в том числе, имеющихся сертификатах, подтверждающих легальность происхождения.
  3. Оборудования, необходимого для выполнения условий контракта.
  4. Квалифицированных работников, которые могут выполнить работу на должном уровне.

Помимо этого, придётся представить документы, подтверждающие соответствие участника закупочной процедуры действующему законодательству.

Банковское сопровождение

Это обеспечение банком условий, необходимых для исполнения условий договора. Обычно речь идёт о контроле над взаиморасчетами между участниками соглашения, хотя договор может предусматривать и оказание других банковских услуг. Информация о таком сопровождении указывается в контракте и закупочной документации.

Сопровождение банка делится на два типа:

  1. Простое — выполняется мониторинг расчётного счёта исполнителей с передачей сведений о транзакциях заказчику.
  2. Расширенное — оказываются дополнительные услуги, например, проверка платёжной документации.Банковское сопровождение контрактов

Расторжение контракта

Такая процедура осуществляется тремя способами:

  1. По обоюдному согласию. Стороны договариваются о прекращении правовых отношений в досудебном порядке, самостоятельно регулируя взаимные уступки и размер компенсационных выплат.
  2. По решению суда. Такая практика применяется при наступлении чрезвычайных обстоятельств, например, банкротстве компании-подрядчика.
  3. В одностороннем порядке. Такое расторжение возможно при выявлении грубых нарушений условий договора.

Читать так же:  Задержка зарплаты в 2020 году

Отметим, что возможность расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке обычно предусматривается заранее и вносится в пункты договора.

Образец муниципального контракта 2020

Образец муниципального контракта 2020

Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся ответить на вопрос «Образец муниципального контракта 2020». Конечно, если у Вас остались вопросы Вы сможете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

е) 17 — 19 разряды — порядковый номер, присваиваемый территориальным органом Федерального казначейства последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах календарного года в разрезе организаций;

а) 1 — 19 разряды — соответствуют 1 — 19 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, заключенных заказчиками, или 9 — 27 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

Порядок
формирования идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях, договора о проведении капитального ремонта при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

19. Присвоенный идентификатор государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях, договора о проведении капитального ремонта сохраняется на весь период действия государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях, договора о проведении капитального ремонта.

Сторона, получившая протокол разногласий, обязана в течение 30 дней рассмотреть разногласия и принять меры по их согласованию с другой стороной (известить ее о принятии договора в редакции, учитывающей протокол разногласий, либо отклонить протокол разногласий).

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Муниципальный контракт на поставку товара образец 44 фз 2020». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Спецификация к договору поставки товара

На весь период действия Договора Поставщик обязуется предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору один из перечисленных видов обеспечения: безотзывную банковскую гарантию или передать в залог Заказчику денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора на срок до .

:  Земельные участки многодетным семьям в 2020 в нефтеюганске

Ст. 528 ГК РФ установлен порядок заключения соглашения и оказания услуг для муниципальных нужд.

Согласно закону, проект муниципального контракта разрабатывается заказчиком и направляется исполнителю, если иное не предусмотрено соглашением. Сторона, получившая проект, подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение 30 дней.

Если у получившей проект стороны возникли разногласия по условиям договора, в течение 30-дневного срока ей необходимо составить протокол разногласий, бланк которого прилагается к образцу муниципального контракта на поставку товаров или оказание услуг.

После этого подписанный контракт (либо уведомление об отказе от заключения соглашения) вместе с протоколом разногласий должны быть отправлены другой стороне.

Сторона, получившая протокол разногласий, обязана в течение 30 дней рассмотреть разногласия и принять меры по их согласованию с другой стороной (известить ее о принятии договора в редакции, учитывающей протокол разногласий, либо отклонить протокол разногласий).

Особенности типового образца муниципального контракта

В соответствии с условиями муниципального контракта (договора), оказание услуг (выполнение работ, поставка товара) осуществляется исполнителем непосредственно муниципальному заказчику либо указанным им получателям услуг (работ, товара) без заключения каких-либо дополнительных договоров. Однако соглашением может предусматриваться прикрепление исполнителя к конкретным получателям услуг (работ, товара) и заключение с ними отдельных договоров.

Сроки прописываются в календарных или рабочих (банковских) днях и исчисляются, как правило, с момента осуществления поставки. Последний подтверждается датой подписания товарно-транспортной накладной или акта приема-передачи товара.

Муниципальный контракт на поставку товара образец 44 фз 2020

Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции. Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара. Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет.

Запрос разъяснений и иные методы реагирования

По результатам торгов заказчиком осуществляется направление проекта контракта победителю соответствующей процедуры на рассмотрение и подписание. Существенные условия Существенные условия — те сведения, которые в обязательном порядке должны быть включены в тот или иной договор.

Типовой контракт на поставку стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (с нерассасывающимся полимерным покрытием) Скачать размещен 04.09.2020 8.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных в том числе извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке (ч. 1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

Условия, которые в случае проведения закупки работ должны содержаться в документации и извещении, определены соответственно в ст. 33 и п. 2 ст. 42 Закона N 44-ФЗ.
Итогом проведения любой процедуры закупки является госконтракт.

Частным его случаем является контракт на поставку товара. В данном материале расскажем об основных правилах его составления. Кроме того рассмотрим образец его заполнения.

Муниципальный контракт на поставку товара 44 фз

Оформлять протокол разногласий поставщик может только на переменные части, которые заказчик определил самостоятельно. Шаблоны должны защитить заказчика и поставщика от недобросовестного выполнения условий контракта.

Муниципальные контракты должны соответствовать не только Постановлениям Правительства РФ и федеральным законам (например, 44-ФЗ), но и региональным актам, и решениям муниципальных властей, касающихся закупочной деятельности.

Для цены указывается ее конечное твердое значение на весь период исполнения контракта (ч. 2 ст. 34 44-ФЗ), а если точный объем поставок (работ, услуг) невозможно определить заранее, то нужно указать максимальную цену контракта.

Существенные условия

  1. Утверждается план закупок и публикуются извещения в ЕИС.
  2. Участники подают заявки.
  3. Проводятся отборочные процедуры, и определяется победитель.

  4. В ЕИС публикуется проект контракта, и стороны согласовывают условия.
  5. Согласованный контракт подписывается сторонами.

  6. После выполнения заказа подписывается акт приемки, и средства перечисляются на счет подрядчика.

:  Конверты почтовые косгу в 2020 году

В этом информационном ресурсе содержатся сведения о проводимых закупочных мероприятиях, а также об итогах таких мероприятий.Если вы хотите узнать, как в 2020 году решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

После того как договор поступил на регистрацию, ему присваивается уникальный номер, по которому он будет числиться в организации. Стандартной формы реестра договоров нет, поэтому каждая организация составляет его самостоятельно, исходя из своих потребностей и специфики деятельности.

Как использовать типовые контракты по 44-ФЗ

Отчет об исполнении контракта по 44-ФЗ готовят уполномоченные работники . Документ составляется в электронной форме, подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика. После этого отчет об исполнении контракта размещается в ЕИС.

  • Выбрать одно или несколько условий из ограниченного перечня вариантов (способ оплаты, срок возврата обеспечения контракта);
  • Самостоятельно вносить в контракт условия конкретной закупки (данные поставщика, размер обеспечения контракта, срок оказания услуг).

Заказчики будут закупать популярные товары и услуги на стандартных условиях. Первые типовые контракты начали публиковать в ЕИС еще в апреле 2016 года и их список постепенно растет. Пора узнать, что это такое и посмотреть, не обязаны ли заказчики в вашей отрасли их применять.

Риски типовых контрактов для поставщиков

Шаблоны должны защитить заказчика и поставщика от недобросовестного выполнения условий контракта. Но в опубликованных контрактах есть спорные моменты, в том числе по самым важным для поставщика условиям: оплата товаров, возврат обеспечения и сроки исполнения контракта. Посмотрим примеры.

Типовой контракт на поставку стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (с нерассасывающимся полимерным покрытием) Скачать размещен 04.09.2020 8.

Контракт на поставку товара по 44 фз образец 2020

11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). Применять их нужно всем заказчикам.На уровне субъектов РФ также могут быть утверждены типовые контракты. Их размещают в региональных информационных системах в сфере закупок для применения заказчиками соответствующего субъекта.

Типовой контракт на поставку товара по 44 фз образец 2020 год

Это требование распространяется только на закупки, где предметом является поставка товара. Таким образом, на запросе котировок участник будет подавать спецификацию к договору по 44-ФЗ в момент участия. В настоящее время в законе о контрактной системе не говорится о подобной бумаге.

Какие существенные условия включает в себя муниципальный контракт по 44-ФЗ, и как происходит подписание документа?

Образец муниципального контракта 2020

Под муниципальным контрактом понимается гражданско-правовой договор, заключаемый в целях обеспечения функционирования муниципальных властей и местных бюджетных учреждений. Контракт заключается с исполнителем, выбранным в соответствии с законом 44-ФЗ на принципах свободной конкуренции и открытости.

Правила заключения муниципального контракта регулируются:

  • законом 44-ФЗ;
  • Гражданским кодексом;
  • местными и региональными актами;
  • отраслевыми нормативами.

В отличие от госконтракта по 44-ФЗ муниципальный контракт заключается для обеспечения собственных нужд только властями населенных пунктов областного и районного подчинения (не включая региональные центры).

Условия и существенные условия

Условия муниципального контракта формируются:

  • извещением о закупке;
  • содержанием заявки участника закупки;
  • положением о закупке муниципального заказчика;
  • законом 44-ФЗ.

Заявка победившего участника влияет на содержание контракта, только если исполнитель закупки определяется по предложенным им характеристикам товара, работы или услуги – например, при проведении конкурса, запроса предложений, конкурентных переговоров. Если проводится аукцион или запрос котировок, то условия контракта (кроме итоговой цены) определяет заказчик.

Статья 34 закона 44-ФЗ требует включения следующих существенных условий в муниципальный контракт:

  • фиксированная цена, порядок и сроки оплаты;
  • ответственность исполнителя и муниципального заказчика;
  • график исполнения обязательств по контракту;
  • порядок и сроки приемки товара, работы или услуги;
  • сведения о налоговом вычете в пользу бюджета;
  • сроки возврата заказчиком обеспечения.

Условие об ответственности предполагает выплату пеней за просрочку выполнения обязательств по контракту, а также штрафов при некачественном исполнении обязательств. При этом важно указать в тексте контракта условия освобождения от уплаты неустойки, к таким условиям могут относиться непреодолимые обстоятельства (ч. 9 ст. 34 44-ФЗ).

График исполнения контракта составляется по желанию сторон, но является обязательным при наличии двух условий:

  • цена контракта больше 100 млн рублей;
  • срок исполнения – более трех лет.

При описании порядка приемки нужно указать перечень ответственных лиц и критерии оценки работы исполнителя, при этом оплата должна быть произведена не позднее, чем через месяц после подписания акта приемки. Если предметом муниципальной закупки является проектирование и строительство, то стороны вправе указать в контракте условие о разбиении приемки работы на несколько этапов, оплата при этом также вносится частями.

В раздел «Порядок оплаты» также вносятся сведения об уменьшении суммы оплаты по контракту на величину налога, списываемого в соответствии с Налоговым кодексом.

Условие о возврате обеспечения должно включать срок и порядок возврата за исключением случаев, когда контракт обеспечен банковской гарантией.

Кроме обязательных условий по 44-ФЗ, муниципальный контракт должен содержать следующие разделы:

  • предмет контракта;
  • реквизиты сторон;
  • сведения о банковском сопровождении;
  • права и обязанности сторон;
  • условия прекращения контракта.

Предметом контракта указывается выполнение работ, оказание услуг или поставка товара заказчику за плату. Для сторон-организаций указываются банковские реквизиты, номер ИНН, ОГРН, дата внесения сведений в ЕГРЮЛ, а также полное наименование и адрес. Для физических лиц нужно указать ФИО, адрес и данные паспорта.

К обязанностям исполнителя относится поставка нужного товара (выполнение работ) надлежащего качества в оговоренный срок, а к обязанностям заказчика – принятие товара, работы или услуги, проведение экспертизы, составление акта приемки и перечисление оплаты исполнителю. Каждая сторона вправе привлекать независимых экспертов для оценки результатов труда, требовать уплаты неустойки и возмещения причиненного ущерба через суд.

В условиях прекращения контракта важно указать случаи, при которых возможен односторонний разрыв контракта (например, при грубом нарушении обязательств контрагентом).

Особенности контракта

Условия муниципального контракта, в отличие от государственного, должны учитывать не только федеральные, но и региональные нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности заказчика и исполнителя.

Важно отдельно прописать условия использования областных займов, субсидий и грантов, средства которых направляются на оплату труда исполнителя.

Дополнительно указывается порядок проведения аудита исполнения контракта местными службами и надзорными органами со ссылкой на соответствующие акты муниципалитета.

Следует перечислить особые условия взаимодействия с исполнителем, зарегистрированном в другом муниципальном образовании или регионе.

Порядок заключения

Заключение муниципального контракта происходит так:

  1. Заказчик определяет потребности и публикует извещение о проведении муниципальной закупки.
  2. В ходе закупочной процедуры определяется исполнитель контракта.
  3. Протокол с результатами процедуры подписывается и размещается в ЕИС.
  4. В течение 10 дней после публикации протокола исполнитель подписывает все копии контракта и передает их заказчику вместе со справкой о внесении обеспечения.
  5. С 10 по 20 день со дня подписания контракта исполнителем документ подписывает муниципальный заказчик, передает один экземпляр исполнителю, и контракт считается заключенным.

Если заказчик отказывается подписывать контракт, исполнитель может принудить его к подписанию через арбитражный суд, а если исполнитель отказывается от подписи, то он вносится в список недобросовестных участников закупок и лишается права на возврат обеспечения.

Сроки подписания контракта отличаются, если процедура выбора исполнителя проводится в электронном варианте на ЭТП.

В таком случае заказчик после подписания протокола с результатами процедуры размещает в ЕИС проект контракта, в течение следующих пяти дней исполнитель должен его подписать и разместить в ЕИС, и еще через три дня контракт подписывает заказчик (стороны ставят усиленную электронную подпись).

Если у исполнителя есть претензии проекта контракта, то составляется протокол разногласий. Заказчик вносит изменения в проект контракта, согласно протоколу разногласий, в течение 3 дней, после чего размещает итоговый проект контракта. При необоснованности претензий исполнителя к проекту заказчик указывает об этом в аргументированном сопроводительном письме.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефоны горячей линии. 24 часа бесплатно! 

+7 (499) 110-86-72

Москва и область

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.